装修民事起诉状范文

孙小飞

  装修民事起诉状范文1

  原告:xxXXX装饰设计工程有限公司,住所地:xx市XXX路商城路交叉口XXX国贸XXX室。

  法定代表人:XXX,任董事长。

  被告XXX,男,xxx年5月16日出生,汉族,住xx市XXX区XXX路XXX号院1号楼25号。

  诉讼请求

  一、判令被告支付原告工程款XXX元,违约金XXX元;

  二、本案诉讼费由被告承担。

  事实与理由

  原告于xxxx年5月31日同被告签订《建筑装饰装修工程施工合同》,合同约定由原告承包被告发包的xx市XXX休闲商务会馆改造翻新项目,合同价款为人民币72万元,双方约定合同生效后由被告分四次向原告支付,具体付款方式为:签订合同当日支付42万元;本项目二楼、三楼地下室及一楼后包房完工支付20万元;项目整体完工后三个月至一百天内支付9万元,并约定如在一百天后支付每延期一天被告应按照1000元/天的标准向原告支付滞纳金(违约金);工程验收12个月后20天内支付剩余1万元。合同签订后,原告如约履行了合同义务,而被告却在支付第一笔合同价款和第二笔价款的一半(即1万元)后以种种理由推拖支付剩余款项。由此给原告造成了巨大的经济损失,为维护原告的合法权益,特依据《中华人民共和国民事诉讼法》第108条之规定诉至贵院,请依法判如所请。

  此致

  xx市金水区人民法院

  具状人:xxXXX装饰设计工程有限公司

  二0XX年XX月XX日

  装修民事起诉状范文2

  原告:  ,男,  族,  年 月日出生,住

  电话:1381    0。

  被告:xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司。

  住所地xx市xx经济技术开发区文化园西路3号

  法人代表

  电话:

  被告:xxx(中国)家居有限公司xx经济技术开发区店

  住所地xx市xx经济技术开发区文化园西路x号

  法人代表

  电话:

  案由:装饰装修合同纠纷

  诉讼请求:

  1、请求法院依法判令被告xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司继续履行《xx市xx居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》。

  2、请求法院依法判令被告xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司向原告支付违约金(自xxxx年10月26日起至工程交付之日止,每日按工程造价的2‰计算)。

  3、请求法院依法判令xxx(中国)家居有限公司xx经济技术开发区店继续履行《内购材料供应合同》。

  4、诉讼费用由被告承担。

  起诉事实与理由:

  原告为了装修购买的位于xx市大兴区        的房屋,于xxxx年4月20日与被告xxxxx装饰工程有限公司xx经济技术开发区分公司(以下称xxx开发区分公司)签订了《xx市xx居室装饰装修工程施工合同》及《补充协议》,与xxx(中国)家居有限公司xx经济技术开发区店(以下称xxx开发区店)签订了《内购材料供应合同》。二被告同属xx百安居公司,共同收取工程款。合同约定,由xxx开发区分公司负责施工,工程款共计  元,工期75天,百安居采取特有的“清包工、陪购材料”的方式,原告所需装修材料必需在被告xxx开发区店购买。合同签订后原告根据被告提供的.预算在xxxx年 月 日至xxxx年 月 日往二被告共用的资金卡内付了材料款和人工费等共计       0  元,此款现仍有余额。

  xxxx年 月 日开始施工后先后出现了多处质量问题,经与被告xxx开发区分公司多次协商,最后双方于xxxx年10月26日达成解决方案,赔偿原告损失49593元。此后由于被告方施工负责人变动等原因工程一直处于半停工状态,原告多次向百安居领导投诉、协商未果。xxxx年6月22日被告方店长带工人在卫生间施工时违章操作,造成重大安全隐患,被小区物业责令整改,并告知以后由原告承担相应责任。原告与被告的争议一直不能协商解决投诉至xx市   工商局消保科,在该科的多次调解下百安居领导在xxxx年7月31日答应保证在一周内工程完工交付使用,可是事后工程仍然处于停工状态。

  现在室内原告定制的嵌入墙内的十余组壁柜还没有安装,后续的电线、管道等附属设施无法安装。由于工程停工时间长已装修部分无人维护造成墙面乳胶漆发黄,7扇木门和4个房屋的实木地板起翘开裂,这些质量问题难以完全修复。

  被告工期延误已达二年多之久,理应继续履行合同、继续施工将符合质量要求的装修房屋交付给原告。由于被告的违约行为造成原告二年多不能入住使用房屋,以及装修工程中存在多处质量问题给原告造成了巨大的经济损失,被告理应承担违约责任。为此特提起诉讼,请依法裁决。7胶部7年修工程讯

  此致

  xx市大兴区人民法院

  起诉人:

  年 月 日

  相关知识

  民事起诉必须符合下列条件:

  1、原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

  2、有明确的被告;

  3、有具体的诉讼请求和事实、理由;

  4、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

  民事诉讼起诉应当提交的诉讼材料:

  1、民事起诉状

  起诉状应当记明下列事项:

  (1)当事人(包括原、被告)的姓名、性别、出生年月日、民族、职业、工作单位、住所、联系方式。(当事人为法人或其他组织的,应写明名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式)。

  (2)案由。

  (3)诉讼请求(分项写明向法院起诉所要达到的目的)。

  (4)所根据的事实与理由(写明起诉或提出主张的事实依据和法律依据,包括证据情况和证人姓名及联系方式)。

  (5)起诉状所递交的人民法院名称。

  (6)起诉人签名、日期。

  (7)起诉状用A4型纸,并按被告人数提交副本。

  2、证据材料

  (1)主体资格证明。如身份证、结婚证、营业执照等。

  (2)法定代理人证明、法定代表人(或负责人)证明。

  (3)授权委托书。

  (4)证明民事法律关系发生、变更、消灭等事实的证据。